拟定一份详细的合同可以有效地保护双方的权益，防止任何损害的发生，为了保证合同的有效性，我们必须确保双方的意思达成一致，并签署合同，下面是好文笔小编为您分享的木模板工程承包合同参考7篇，感谢您的参阅。
木模板工程承包合同篇1
第一条
（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：
（1）“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。
（2）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人代表，继承人和经业主同意的受让人。
（3）“工程师”指第二部分中确定的工程师人选，或经书面通知承包人，由业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。
（4）“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手，或由业主或工程师任命履行第二条规定的职责的人选。对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。
（5）“工程”包括永久性工程和临时性工程。
（6）“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价格表、标书、接受证书和合同协议（如已完成）。
（7）“合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按合同条款的规定增减。
（8）“建筑设备”包括施工和维修所需的全部设备，但不包括构造永久性工程的材料。
（9）“临时性工程”指施工和维修所需的各种临时工程。
（10）“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。
（11）“技术规范”指在标书或标书修正中确定的规范，也包括由工程师提供或书面同意增加的部分。
（12）“图纸”包括技术规范中包含的图纸，经工程师书面同意的对图纸的修正，以及由工程师提供或书面同意的其他图纸。
（13）“现场”指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他场地，以及业主提供的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。
（14）“同意”指书面同意，包括随后对口头同意的书面确认。
（二）合同内容需要时，单数表示的词也包括复数的含义，反过来也是这样。
（三）合同条款中的标题和边注不被视作合同的一部分，在解释合同不予考虑。
（四）“费用”一词包括现场内外发生的通常费用开支。
工程师及工程师代表
第二条 工程师应负责履行发出指令、颁发证书等合同规定的义务。如果在业主对工程师的任命中要求工程师在履行其部分职责时需经业主特殊同意，应在第二部分中予以规定。
工程师可随时书面授权其代表代行其职权，但应向承包人和业主提交书面授权文件。在授权期间，工程师代表的决定对承包人和业主来说等同于工程师本人的决定。
以下情况如此办理：
（1）工程师代表未否定的工程、材料，工程师仍有权否定，并决定拆除相应的建筑。
（2）若承包人对工程师代表的决定不满意，有权提请工程师亲自判定。
转让和分包
第三条 未经业主书面同意，承包人不得将全部或部分合同，或合同收益（除了向承包人的开户银行支付到期款项外）转让。
第四条 承包人不得分包整个工程。除非合同另有规定，承包人未经工程师的书面同意，不得将工程的任何部分分包出去。即使工程师同意分包，承包人仍将承担合同义务。分包人及其代理人、工人的行为、失误、失职将象承包人及其代理人、工人的行为、失误、失职一样，由承包人承担责任。为某部分工程提供劳力将不被视作分包。
合同文件
第五条
（一）在第二部分将写明下列条件：
合同文件使用的语言。
合同适用哪国的法律，按哪国法律解释。
如果文件用同一种以上语言书就，文件按哪种语言解释，就在第二部分中将其定为以这种语言为准。
（二）除非合同另有规定，合同第一、二部分的条款比其他条款更具约束力。构成合同的几个文件可互相解释，在发生歧义和不一致时，将由工程师向承包人作出解释。
如果工程师对歧义进行解释时，导致承包人增加未预见的开支，经工程师证明，业主应支付相应的款额。
第六条
（一）工程图纸将由工程师保管，但需免费向承包商提供两份副本。如果承包人需要更多副本，则自己承担费用。完成合同工程后，承包人将图纸全部归还工程师。
（二）承包人所在工程现场保留一份图纸副本，以便工程师及其代表，或工程师书面授权的人士随时审查。
（三）如果工程师不在合理的时间内提供图纸或命令，导致工程延误或中断，在此情况下承包人要书面通知工程师。通知中应详细描述所需图纸、命令，为什么需要，何时需要，以及否则可能造成的延误和停工。
（四）如果因工程师没有或不能在合理时间内提供上述图纸和命令，而导致承包人误工和／或增加开支，工程师将决定延长承包人的规定工期。且只要开支合理，承包人将得到补偿。共11页，当前第1页1234567891011
木模板工程承包合同篇2
项目名称：
签定日期： 20_年 月 日
水电暖安装工程施工合同
甲方(发包方)： 身份证号：
乙方(承包方)： 身份证号：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：
第一条、工程概况：
1、工程名称：陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划水电安装部分工程。
2、工程地点：陕西省西安市高陵县
第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。
第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式：包工、包料。
第五条、承包合同工期：总日历天数 跟随模板及泥工工期 。
5.1开工日期：甲方提前2 天通知乙方进场。
第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准：按非国标等级标准执行。(pvc管、铜线)
第七条、工程量计算方式及承包价款：
按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米(大写) 元整( 元/m2)，总面积 m2，合计工程款(大写) (￥ 元)。
第八条、工程付款办法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。
第九条、双方权利和义务：
9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。
9.2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。
9.3文明施工：乙方必须做好文明施工。
第十条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。 第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。
甲 方： 乙 方：
(盖章 ) (盖章)
201 年 月 日 201 年 月 日
木模板工程承包合同篇3
发包人（全称）： （简称甲方）
承包人（全称）： （简称乙方）
为了保证本工程的安全生产、文明施工、质量、进度和施工的顺利进行，依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，甲方将虹桥嘉禾花园主体土方开挖分项工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权力和义务，经甲乙双方就本工程地下室土方工程施工事项协商一致，特订立本协议书，以资共同遵守，具体条款如下：
一、工程目标：
质量目标：争创省级优质工程，确保市级优质工程
安全目标：争创省级文明标化工地，确保市级文明标化工地
二、工程承包形式：乙方负责包施工机具设备（含进出场）、包土方施工指挥、管理和作业人员、包安全、文明施工、包质量、包进度、包环保卫生等与本工程地下室土方工程施工有关的所有工作和费用。乙方按照现行有关法律、行政法规，办理齐全有效的手续，自行负责配备齐全先进、满足本工程施工需要和甲方要求的施工机具设备、材料、人员，自行负责提供处理弃土渣石的消纳场的前提下，承包本工程地下室土方工程施工。
三、工程承包内容：
1、机械及人工开挖：
1.1本工程地下室基坑支护施工时的挖机配合分段分层挖土、挖排水沟和集水坑、挖机配合施打挡土桩和锚管，本工程地下室基坑支护施工和地下室基坑边坡、周边建（构）筑物等出现异常情况时的紧急处理或排险。
1.2挖土施工所需的挖机挖填土方、拆除建（构）筑物、为甲方吊运机械设备和材料等。
1.3本工程地下室土方工程施工期间，本工程其他工程施工和甲方要求需要挖机和车辆配合的其他工作。上述施工的相关费用，均由乙方自行承担（但挖机配合基坑支护锚管的费用除外）。
1.4挖土施工指挥、管理和作业人员，清土作业人员等所有与本工程地下室土方工程施工有关的人员、本工程地下室土方的开挖、外运、清底、回填、场内运土、夯实土方及与之有关的全部工作。上述工作的费用，均由乙方自行承担。
2、机械设备及工具：
乙方自带挖机、装载机、推土机、自卸运土车辆、路基箱（板）等与地下室土方工程施工有关的所有机械设备、机具和燃料，照明设施，环保卫生设备和机具，以及人工修整基底土方的机具设备、机械设备机具、；乙方承包范围和内容中涉及的机械设备、机具、运输工具、清理设施、材料等，明确要求由乙方自行负责管理和看护，如施工期间发生损坏、损耗、被盗和缺失等，均由乙方自行负责承担一切责任和全部的经济损失。
3、乙方在严格遵守现行有关法律、行政法规的前提下，自行负责提供本工程地下室外运弃土和渣石的消纳场地，自行负责处理本工程地下室外运弃土和渣石的消纳场地的填土和平整工作，自行负责办理本工程地下室土方、渣石开挖、外运、清底、弃土渣石消纳场地、城管交通运输、环保卫生、行政执法、河道水土保持等所有与本工程土方施工有关的手续，并承担全部的办理费用。如因上述相关手续未办理、手续办理不齐全、违法违规办理、违法违规提供或处理弃土渣石等所有责任和经济损失、产生的后果均由乙方承担，与甲方无关。
4、乙方负责本工程承包范围内所有内容的外界居民和纠纷的协调、处理，其与外界协调、处理的全部费用，均由乙方负责。
5、嘉禾花园工程的回填：外运土的装卸、运输、回填。
6、乙方应配备技术素质较高的员工，每台司机必须在2人以上，坚决按甲方所需工期去完成，机械车辆劳动力由乙方自配。
7、乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及建议，按时完成。
8、施工机械所有的材料、施工机械的维修及机械司机的工资全部由乙方自己负担。
9、开具承包总价发票（可正式普通发票）
7、乙方在施工中应严格按照甲方的施工进度计划合理组织科学施工，确保承包范围内的所有内容，在甲方规定的施工期限内顺利完成。如由于乙方原因，对甲方的施工进度造成施工进度延误，未能在计划工期内完成相关工程施工，则乙方每延误一天，甲方对乙方处以经济处罚5000元人民币，对此双方无条件接受。
8、全力配合有关部门对施工现场的管理、检查和监督等，积极配合甲方做好场内场外的清理整改和有关资料的记录、归类、整理工作。
四、工程价款和计价依据
1、工程量按本工程施工图纸和现场实际测量计算，但应扣除桩和人工挖土的工程量。
2、在乙方完成承包范围内的所有承包内容，且施工符合现行有关标准和甲方要求，保质保量保安全保进度完成土方工程试的条件下，乙方自行提供处理土方消纳场的土方工程施工，其单价为每立方米___元人民币。
3、本工程地下室土方渣石施工不论现场是何种土质渣石、干土或湿土、虚土或实土，还是机械挖运填、人工挖运填均按密实土方量计算工程量和计取单价。
4、乙方承包价款中已包含员工工资、奖金；各类津贴（包括夜餐、保健等补贴）；劳保福利、劳保用品、防暑降温、防汛抗台和防雨防强台风等费用；非生产用工费用：包括社会义务用工、员工开会、学习、培训、教育、探亲等用工和差旅费，因气候、停电、停水等影响的停工、窝工、待工等全部费用；准备各级人员检查所需的清理整改费用；乙方管理、作业人员的招募、进退场、工地之间的调配转移费用；施工技术措施和赶工费；承包范围和内容中涉及的施工和配合施工的各项费用；承包范围和内容中涉及的施工和配合施工相关的机具设备、进退场、场内场外运输、装卸、管理、仓储防盗防损坏、修理等全部费用；员工暂住证、卫生费、治安费、计划生育管理等施工涉及的全部费用。但员工住宿、水电供应由甲方负责。
5、乙方在现场施工所需的安全帽、雨衣、雨鞋、工作服等由甲方统一采购后，向甲方领取，必须做到全员配备，上述用品的有关费用，全部由乙方负责承担。
6、如非正常原因，乙方施工过程中违约退场或延误施工，甲方有权单方面视情作出经济处罚，且甲乙双方约定乙方已完成工程量的单价按每立方米15元人民币结算工程价款，双方对此无条件接受。
五、付款方法：
1、本工程乙方进场后不支付预付款和生活费。乙方每完成___万立方米实土的挖运填和清底工作，甲方支付工程进度款___万元人民币，余款待本工程的±0.000以下工程全部完成后，建设方付款后一个月内给予结清。
2、乙方必须把每月的员工工资保证100%发放到每个职工，如每月的员工工资不在次月20日前发放到每个职工或扣压职工工资，导致职工向有关部门投诉或损坏甲方利益和信誉，甲方有权单方面对乙方处以罚款壹万元整。
3、如非正常原因，乙方在施工过程中因违约退出施工、延误施工、停止施工和转包他人施工的，甲方有权单方面视情对乙方作出经济处罚，且甲乙双方约定乙方已完成的工程量按每立方米实土15元人民币的单价结算工程价款，乙方余款作为乙方向甲方施工延误和经济损失的补偿。
六、履约保证金：
1、合同签订后乙方上交甲方履约保证金___万元，保证金不计息。由项目部根据乙方在施工中是否有履行合同进行处罚，若保证金不够处罚则从乙方合同款中扣除。
2、如果乙方质量、安全、工期方面达不到甲方和业主的要求，甲方有权终止合同并没收履约保证金，并不结算余款。
七、工期要求：
1、甲方计划将本工程地下室土方工程分成八个阶段施工：各阶段的具体开工日期根据甲方通知。
1.1第一阶段为塔吊基础土方挖运施工和地下室基坑支护施工打木桩、锚管及挖运土方施工，计划施工时间为累计为45天；
1.2第二阶段为四区地下室土方工程施工，计划施工时间为6天；
第三阶段为五区地下室土方工程施工，计划施工时间为12天；
第四阶段为六区地下室土方工程施工，计划施工时间为9天；
第五阶段为四区地下室土方工程施工，计划施工时间为6天；
第六阶段为一区地下室土方工程施工，计划施工时间为12天；
第七阶段为三区地下室土方工程施工，计划施工时间为15天；
第八阶段为二区，计划施工时间为12天。
计划从7月4日开始土方大开挖，9月12日挖土完成。本工程地下室土方工程施工的八个区域合计在70天内全部完成。遇不可抗力因素和特殊天气，如雨天、台风期间工期顺延，具体以建设方签证同意为准。
2、乙方必须按甲方指定的工期完成土方工程施工，如不能按期完成，每个区块施工中根据甲方要求，乙方每延误1天，甲方有权单方面处以经济处罚壹万元整，对此双方无条件接受。
八、质量标准：
乙方保证按照现行有关标准规定和甲方的要求，完成本工程土方工程的施工质量。严禁违规违章野蛮挖运填土方（如由于乙方原因把桩挖断、超挖等），否则一切由于乙方原因造成的挖运填土方质量问题和乙方挖运填土方对甲方相关工程的质量产生影响或损坏，全部由乙方自行负责承担。甲方将视工程受损失和施工延误情况，有权单方面对乙方作出损失补偿和经济处罚。
九、安全生产、文明施工：
1、乙方经济责任人是本工种安全生产的第一责任人，必须对本班组全体人员在安全生产、文明施工全面负责，并配备一名兼职安全员，日常工作中，配合项目部安全员进行巡查和监督。应带头遵纪守法不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全施工顺利进行。乙方在接受甲方安全教育的基础上必须对每个工人进行各种方式的安全教育。严格遵守国家的有关法律、法规和上饶市的各种规定，安全生产六条纪律，十项技术措施，本工种的技术规程，执行本项目部的各种规章制度，并签订安全责任书，做好资料上交给甲方安全员（班组活动记录、班组每月讲评，做好外来务工人员登记手续及工种变更工人注销）。
2、甲方对乙方每月按《建筑施工安全检查标准》（jgj59—99）安全生产管理标准的规定进行考评。乙方应遵守工程建筑安全生产各有关部门管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受有关部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，若乙方安全措施不力和违反安全管理条例和法规，所造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。务工人员年龄必须在 18～55周岁以内，三证齐全，身体健康。
3、班组进场前必须办理相应的手续方可进场（按招用务工人员制度执行）乙方进场施工的所有人员，应到项目部办理好胸卡（收工本费），上班必须佩带。进场人员必须严格遵守施工现场各项规章制度及操作规程，否则按施工现场管理制度和专项管理暂行条例进行处罚，处罚金从各班组当月保证金中扣除。
4、班组工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
5、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场。如遇特殊情况必须由项目部批准许可并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外，概由乙方承担责任。
6、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决的办法，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由对打架班组每次罚款二仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现每次罚款500元，罚金在工程款中扣除，如因违反法律和行政法规押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
7、对本工程劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。发生其它意外，医疗费在5000___元以内的由乙方负责，在 5000___元以外部分甲方承担50%，乙方承担50%，乙方对此无条件接受。
8、发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。
9、积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，增强以人为本的现场安全氛围。
本工程地下室土方施工期间，乙方必须按有关标准和甲方要求，确保安全生产、文明施工和环境保护、卫生维持等。由于乙方土方挖、运、填、清底及与之相关的工作，造成施工现场和场外安全生产、文明施工、环境保护、卫生维持、城管交通等受到有关单位和部门处罚、通报批评或应按规定办理的手续不完备、不合法，以及乙方在施工现场内外发生的任何事故均由乙方自行承担。一切后果与甲方无关。如由于乙方原因对甲方的社会声誉、正常施工、质量、安全、进度和经济利益、人身财产安全等造成损害，甲方将视情追究乙方责任，并有权单方面在乙方的工程价款中扣回相关的损失作为补偿，对此双方无条件接受。
九、乙方工程完工退场，要填写退场手续，经施工员、质安员、仓管员、项目经理签字后，结算清楚方可退场。
十、补充条款：
1、甲方责任
1.1全面履行本协议，确保乙方在施工现场内正常施工。
1.2甲方配合乙方做好土方工程施工的总体计划和安排，对土方工程施工中有关挖运填土方深度、标高、承台、地梁、底板位置，配合本工程地下室基坑支护等现场施工控制和有关施工技术、质量、安全、进度等做好认真的技术交底和检查监督管理。
1.3向乙方提供本工程施工图纸、地质资料、场地标高、水准点、总定位坐标控制点、周边环境条件等有关乙方土方工程施工的技术资料。
1.4督促乙方作好本工程土方施工的全面工作，督促乙方办理本工程土方的有关手续，协调处理现场内外一切事务。
2、垂直运输要服从项目部现场调配。负责施工现场内外本工种的材料工具的二次搬运及分类堆放，进场材料堆放及堆场必须服从项目部的安排，不得任意堆放。分类堆放、整理时间不得超过两天，班组间应相互配合，否则由此发生纠纷班组自理。
3、工人住宿由项目部安排，提供 间集体宿舍、 张铁床。有带家属的，自行租房，项目部不安排住宿。职工宿舍每间每月 度电，由项目部负责，超过部分由班组负责。甲方在工地提供小仓库一间。职工宿舍严禁动用大功率电器设备（如电磁炉、电饭锅、热得快、电炉等）和炊事设备（煤气灶等）。
4、非作业人员（妇女、小孩）不得进入本工地。
5、严格执行施工现场“三检”制和工序交工“交接检”制度，严格按照专项施工方案和技术交底记录进行施工。
6、根据工程需要加班、加点及法定节假日加班时不得以任何理由推托或拒绝，否则甲方可以按照规定处罚。
7、现场班组长每月确保25天到位，少1天，罚款100元。
8、每天上班前进行岗前交底和班组活动。
9、对乙方某职工严重违反本责任书，甲方有权责令其退场。乙方必须无条件服从，并且工资等事项由乙方自行解决；若乙方负责人不服从甲方领导，甲方有权终止责任书。
14、项目部制定的《项目部管理细则及处罚条例》作为合同附件，与本合同具有同等效力。
15、在甲方按照本责任书支付进度款以后，经济责任人必须自行解决好本班组的所有工人的工资，并按月付清，上交发放工资表。如发生职工工资问题，投诉劳动部门，按照发生额的二倍罚款。
十一、本合同未涉及的内容，双方按照上述原则协商解决， 本责任书经甲乙双方签字盖章后生效，工程分项结算款付清后失效，本协议一式四份，甲方持叁份，乙方持壹份。
十三、违约责任：
1、乙方发生中途退场或停工，甲方有权罚没履约保证金，且已完成工作量不予结算，乙方承诺人工工资自己解决。
2、乙方不服从项目部管理或不及时按月发放人工工资时，甲方有权责令乙方退场，同时罚没履约保证金，且已完成工作量不予结算，乙方承诺人工工资自己解决。
3、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
十四、解决协议纠纷方式：
本责任书未涉及的内容，双方按照上述原则协商解决，协商不成时诉讼上饶人民法院解决。
本责任书经甲乙双方签字盖章后生效，工程分项结算款付清后失效。责任书一式四份，甲方持叁份，乙方持壹份。
甲方（签章）
乙方（签章）
签订日期： 年____月____日
木模板工程承包合同篇4
发包方（全称）：_________（简称甲方）
承包方（全称）：_________（简称乙方）
依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《合同法》等相关管理规定及条例，为了明确经济关系和职责，分工作，互相配合，互相促进，共同多快好省地完成施工任务，结合本工程的实际情况，本着互利互惠、自愿诚实信用的原则，经甲乙双方协商约定一致，签订如下合同条款共同遵守。
一、工程基本概况：
1、工程名称：重庆富臻泰竹木制品有限公司：厂房、综合楼：
2、工程地址：重庆江津先锋镇（杨家店）工业园区内。
3、厂房、综合楼总建筑面积：约11000平方米。
4、建筑层数：厂房钢为钢结构一层，办公楼三层，住宿楼四层，餐厅、厨房一层，建筑总高度14.70米。
二、工程承包范围、内容及方式：
厂房、综合楼窗制作安装工程（不含内外装饰和水、电安装）本工程整体单项实行双包工程，包工包料。
三、工程计价方式：
厂房、综合楼按窗洞口面积计价125.00元/平方米。
四、工期要求：
1、签订合同之日起至工程完工20天，具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期，更不能无理取闹刁难甲方，若乙方无技术力量无人员组织能力，甲方有权终止合同，乙方自行退场，并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。
2、除人力不可抗拒的自然因素（如停电、下雨、机械故障、停工待料、）等，按实际天数工期顺延。
五、材料、设备供应
1、甲方提供
材料：所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是：原材料按甲方的指定要求，必须用海螺60型材，玻璃厚度及颜色花纹另议。
2、设备：甲方提供所用机具的用电，其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。
六、技术资料供应：
甲方负责提供窗洞口尺寸及数量，但是：乙方进场对实体另进行复查校对，确保无误。
七、临时设施提供方式：
所有职工的生活用品，食宿自理。
八、工程款支付方式：
成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方，全部安装完成后30天内付清一切工程价款。
九、工程质量：
所有窗框、窗扇保证无错角，及配套小件齐全，接头平整，缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排，加强职工教育，做好一切安全防护工作，高空作业必须系好安全带，严禁酒后上班作业，违者罚款100~200元/次。主动找管理人员协商工程的有关事宜，积极配合其他班组的工作。同心合力确保安全和工程质量。
十、违约与赔偿：
1、甲方责任：
甲方严格按照双方约定的合同条款执行，如有违约将按《中华人民共和国建筑合同法》的'相关条例规定，对乙方实行经济赔偿。
2、乙方责任：
乙方必须遵守双方约定的合同条款，保质保量完成工程任务，如有违约按《中华人民共和国建筑劳务合同法》的相关条例规定，对甲方实行经济赔偿。
其它：乙方严格按照业主及管理员的要求，在保证质量的完成工作任务，决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派，打架斗殴，违者罚款200~500元/次，情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。
十一、合同份数：
本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，副本含复印件贰份，甲、乙双方各执壹份。
十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效
未尽事项由双方协商另立附件，附件与合同正件有同等的法律效力，至承包范围内的工程完工，付清一切价款后自然失效，任何一方不得返悔。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
木模板工程承包合同篇5
订立合同双方：
(以下简称甲方) (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲方对乙方专业资质的审核，甲方同意将“幸福家园-幸福人家“二期拆迁安置a-3c工程保温隔热工程分包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经双方协商一致，签订本合同，以之共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：“幸福家园-幸福人家“二期拆迁安置a-3c标段
2、工程地址：都江堰市
3、工程范围：外墙外保温(按栋号施工图及四川省相关图集省dbjt-20-60图集川05j118及川07j123号施工，需达到国家现行施工质量行业验收标准)。
4、保温隔热工程所选用的材料：挤塑板、聚苯颗粒、粘结、抗裂、铆钉及钢网等，必须符合设计图纸、四川省相关图集标准等规范。
二、承包方式：包工包料
三、工程工期
1、本工程工期六层每栋开工10天、十一层开工15天内必须完工。
2、本工程甲方通知开工每栋上墙时间，必须按该栋楼要求工期时间准时完工。否则每延长一天工期，将处以罚款1.00元/m;按时完成，则奖励1.00元/m;提前完成则每天奖励2.00元/m。但如受以下因素影响，可酌情适当顺延：
(1)、不可抗力。
(2)、设计变更。
(3)、材料变更。
四、工程造价
1、保温单价为：
(1)外墙保温3cm聚苯颗粒浆料保温涂料面38.00元/m，瓷砖饰面44.00元/m;
(2)外墙保温4cm聚苯颗粒浆料保温涂料面40.00元/m，瓷砖饰面46.00元/m;
(3)墙保温4cm聚苯挤塑板保温饰面44.00元/m,瓷砖饰面46.00元/m;
(4)墙保温5cm聚苯挤塑板保温饰面46.00元/m,瓷砖饰面52.00元/m;
(5)屋面3cm挤塑板21.00元/m，4cm挤塑板23.00元/m。
2、本工程保温暂定面积为：墙体15000平方米，聚苯颗粒8000平方米，屋面挤塑板4000平方米。
3、本工程暂定价为
4、乙方不再承担土建单位的配合费，以上价格不包括税金、不开发票。
五、质量标准
1、本工程按四川省保温分项工程验收规范质量标准验收。
2、乙方所施工工程必须达到合格标准。
六、双方责任
1、甲方责任
(1)、甲方提供的保温基层墙面需满足国家规范要求，若墙面平整度、垂直度有不能达到国家规范之处，则由甲方负责处理或委托乙方有偿处理完毕后，开始计算工期。
(2)、提供施工所必须的脚手架和机械设备，满足乙方施工需要，费用由甲方承担。
(3)、提供施工的所需用水、用电，满足乙方施工需要，费用由甲方承担。
(4)、提供乙方临时办公、工人住宿和材料堆放场所。
(5)、提供乙方施工人员现场食堂用餐便利，用餐记账，工程完毕后一并结账。
(6)、提供施工图纸一套给乙方。
(7)、负责协调现场其他单位与乙方的配合工作，确保工程顺利进行。
(8)、按本协议约定支付工程款。
(9)、甲方接乙方的工程验收报告后，应在3日内组织工程验收。
(10)、甲方指派全权负责本工程的质量、安全、工程款支付及各种技术和经济问题的处理，相应文件经该同志签署立即生效。
(11)、非乙方原因造成中途停工，甲方需书面通知：停工7日，甲方将乙方实际完成工作产值的50%支付给乙方，停工超过28日，甲方将乙方实际完成工作产值的80%支付给乙方，余额双方另行协商。
2、乙方责任
(1)、负责按照设计栋号施工图进行施工作业及四川省相关图集川05j118号、川07j123号施工。
(2)、负责制定施工方案，确保工程顺利完成。
(3)、乙方施工人员进场施工，必须配带安全帽等安全设施，确保人身安全。如发生安全事故，均由乙方自行负责。
(4)、乙方施工人员必须按照甲方的统一管理要求进行施工作业，确保文明施工。
(5)、乙方必须按照施工图、标准图和国家现行隔热保温工程标准规范要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
(6)、乙方必须做好中间工程的“自检”、“互检”工程，保证工程质量。
(7)、乙方必须按时参加甲方组织的现场协调会。
七、付款方式
1、乙方将抗裂层施工完毕时，甲方支付工程暂定价的工程款。
2、乙方分项工程验收合格时，甲方支付工程暂定价的工程款。
3、本分项工程完工后的完工工程款，余额保修期一年内全部付清。
八、其他约定
1、门、窗洞口侧面保温单价为元/米。
2、保温施工前的砼与砖砌体接缝处加强层由甲方负责。
3、乙方负责现场材料抽检费用，超过部分由甲方承担。
九、合同文本
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
木模板工程承包合同篇6
发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司
承包方（简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一．工程概况
工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）
施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸
范围内所有室内水电安装工程，双包。
结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组
二、乙方进场人数（附名册）
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全
部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
（一）开工日期： 20xx年 月 日
（二）总（日历）工期： 个月
（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。
（二）承包范围：
1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的??
有室内的水电安装工程（包工包料）。
2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。
4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 ．开关面板和灯口安装
（三）计价方式：
1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：
a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建设工程工程量计
价定额》《建设工程工程量清单计价规范gb50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。
b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行
2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。
3﹑人工调差按总承包合同执行。
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。
5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。
6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。
7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。
8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。
五、工程要求：
甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。
（一）质量要求：按iso9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。
5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。
7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。
8.保修期为一年。
（二）工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
2、工期延误
（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安
>装完工时水电的预埋也必须完工。
（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；
（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。
（三）成本控制要求
1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。
2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。
3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。
4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。
5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
（四）安全施工要求
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。
木模板工程承包合同篇7
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，
根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、结构型式：
4、建筑风格：
5、工程规模：
二、承包范围：
1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;
2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;
3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;
4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;
5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;
6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;
7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;
8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期：
1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求：
1、执行标准：
?工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)
?建筑工程施工质量验收统一标准》gbj50300-20xx
?建筑施工安全检查标准》jgj59-99
?建设工程施工现场供用电安全规范》gb50194-93
?建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50212-20xx
?建筑电气工程施工质量验收规范》gb50300-20xx
?建筑安装工程施工工艺操作规程》db/00p01001-88(四川省地方标准)
2、质量体系要求
(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法：
1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。
2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成：
(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工
1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理
乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项
乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项
1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。
6、本合同签约地点：
甲方： 乙方
身份证号码： 身份证号码：
电 话： 电 话：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
木模板工程承包合同参考7篇相关文章：
